矿区租赁协议

矿区租赁协议

矿区租赁协议根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规规定,甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,甲方租用乙方矿山工程机械设备事宜,签订本合同,以资共同遵守。一、工程概况及工程范围:工程名称:山西大同煤矿集团忻州安顺煤业有限公司、工程地点:山西省原平市段家堡乡静室村境内、施工期限:自起止,租赁期满后若甲方继续租用,在本协议内提前十天续签合同。二、租赁设备概况:设备名称规格型号数量(台)单价(元月)总金额本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租房,承租方对租赁设备机械只享有租赁设备的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押质押等,否则造成的全部后果由承租方四、甲乙双方权利及责任:甲方提供机械操作人员住宿(费用由乙方自理),免费提供优质机械燃油(柴油),如不能及时提供燃油,责任甲方承担,并按包月方式向乙方支付台班费,如因提供的燃油出现质量问题造成机械损坏,通过有关部门和机械生产厂鉴定去人。

矿区租赁协议矿区用地租赁协议_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|矿区用地租赁协议_合同协议_表格模板_应用文书。甲方:乙方:白果村组村民身份证号:土地林权证号:根据发展、互利、和谐的原则,经甲乙双方对矿区用地协商达成如下协议:矿区用地租赁协议甲方:甲方乙方:白果村乙方白果村身份证号:身份证号组村民土地林权证号土地林权证号林权证号:根据发展、互利、和谐的原则,经甲乙双方对矿区根据发展、互利、和谐的原则,经甲乙双方对矿区用地协商达成如下协议:协商达成如下协议:甲方租用乙方一、甲方租用乙方地每亩年租金人民币亩,每亩年租金人民币元.如果国家不再不含国家补贴部分,实付人民币,实付元不含国家补贴部分,实付人民币补贴,甲方补足国家补贴部分.补贴,由甲方补足国家补贴部分.补足国家补贴部分超过一阶段每十年增二、区用地租赁每十年为一阶段超过一阶段每十年增矿用地租赁每十年为一阶段,超过一阶段加百分之十的租金.加百分之。

矿区租赁协议范文大全合同范文租赁合同正文矿山租赁合同范本.乙方违反本协议条款,在收到甲方书面要求补偿通知后日内未作补偿的。.如乙方未能清还债务或被提前终止经营,且不论自愿还是强迫进入清算的。.乙方暂停营业或歇业连续超过天以上的。.乙方经销的品牌有假冒伪劣成分(不分情节轻重)或商品质量不符合国家标准的。.擅自将经营场所转让、转租或转包给他人经营的。.信用严重恶化,不服从管理,情节恶劣的。第五章合同争议及解决十条甲、乙双方应严格履行本协议的各项条款,如果发生争议,双方友好协商解决。协商解决不了,可提出诉讼或由合同签定所在地工商行政管理仲裁委员会仲裁。第六章其他十一条本协议从双方法定代表人或法定代表授权人签字之日起生效。有效期从起止。十二条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。十三条本协议未尽事宜由双方协商另议。甲方:_乙方:营业执照:_营业执照:法人代表:_法人代表:委托代理人:_委托代理人:开。

矿区租赁协议《河南省实施矿产资源法办法》第三十六条款、《河南省以租赁(承包)经营方式开采矿产资源管理暂行办法》。二、承租人应当具备的条件.具有所开采的矿种和采矿规模相适应的资金、技术条件;.具有企业法人资格,或有具有企业法人资格的单位提供担保.法律法规规定的其他条件、采矿许可证正、副本。矿区范围图、储量报告、储量计算图,并标明租赁(承包)矿区范围。承租人法人营业执照或担保单位的法人营业执照、承租(包)人资质条件证明。矿产资源开发利用方案。市行政服务窗口受理,转矿管科在征求县级矿管部门意见后日内审查,出具审查意见,窗口送达。不收费。浏览本站请使用.以上版本浏览器,建议屏幕分辨率:|访问统计:。

矿区租赁协议邵阳煤矿租赁承包人马瑞国、修明、张伯刚、熊小华等合伙人:你们于与我矿签订的《邵阳煤矿租赁承包合同书》(以下简称承包合同书),根据承包合同书第三条款的约定,你们应当在前交清五年租赁承包金,而今你们尚欠承包金(含押金已抵扣),已远远超过了承包合同书约定的履行期限,丧失了诚信原则。同时由于你们内部矛盾致使煤矿长时间停工停产,严重制约了我矿技改工作的进展,违反了承包合同书第八条的约定。根据我国《合同法》第条、第条的规定,经我矿集体研究决定,解除你们与我矿签订的《邵阳煤矿租赁承包合同书》。请你们接此通知后,于上午∶分到邵阳县煤炭局三楼会议室承包合同解除后的有关事宜进行洽谈,逾期不到的视为主动放弃,并承担因此而造成的一切损失和法律后果责任。特此通知通知人:邵阳县邵阳煤矿。

矿区租赁协议矿山租赁协议书_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|矿山租赁协议书_合同协议_表格模板_应用文书。矿山租赁协议书山主人:开采承包人:以下简称甲方以下简称乙方甲方自愿将珠山镇周塘村腰子山一块地租赁给乙方开采使用,该矿山座落在珠山镇周塘村腰子山,该地东,南矿山租赁协议书山主人:开采承包人:以下简称甲方以下简称乙方甲方自愿将珠山镇周塘村腰子山一块地租赁给乙方开采使用,该矿山座落在珠山镇周塘村腰子山,该地东,南交界,西交界,北交界,时间从起止。承包期为壹拾壹年,费用共计人民币伍仟元整。承包期间,乙方可以随意使用。其它人无权干涉。一、甲方权利义务、在租赁期间内,甲方不得找任何理由或借口来干涉乙方正常开采经营,如果造成乙方停产或吵架与严重恶果,甲方负责赔偿,必须以租金的二倍赔偿乙方的经济损失。、租赁期间,开采的矿产资源归乙方所有,开采的矿山权在合同期限内乙方任意使用及所有开采权、使用。

矿区租赁协议网络综合-设备租赁合同:煤矿生产设备租赁协议书本文是无忧考网为大家整理的关于设备租赁合同:煤矿生产设备租赁协议书的文章,希望大家能够喜欢!设备租赁合同:煤矿生产设备租赁协议书以上省略)的有偿服务行为,乙方有权依照市场公平交易原则对其所提供的设备收取合理的费用,甲方亦应履行相应的支付义务。甲方经综合分析和比较各方条件,如有第三方提供的设备租赁条件优于乙方,甲方有权选择从第三方获取相同或相似设备租赁,同时以书面形式向乙方发出终止本协议的通知。本协议自通知送达之日起个月后终止。条租赁资产及使用范围、乙方同意将其所有的设备租赁给甲方;甲方租赁设备后,有权利用该设备进行所有未被国家法律禁止的经营活动。第三条租赁期限、本协议有效期为年;如果本协议终止时,如果甲乙双方还存在此项关联交易,则双方再续签协议,续签的协议不得与甲方的承诺有违背之处;本协议需要经过乙方股东会批准,如有异议,则由双方进行协商修改。第四条。

矿区租赁协议肖正江同志:您好!你年月给本报记者杨建东、赵建云来信咨询,关于你同马关县大鑫矿业有限公司签订的采矿租赁协议是否合法有效的问题,本报特邀了云南大韬律师事务所黄建军律师给予答复如下:我国矿产资源法确立了采矿权取得和转让的行政审批制,但现实中以承包、租赁等方式签订采矿协议的情形非常多,这一类协议是否有效,是本文探讨的焦点。矿山企业能否承包或者租赁,是认定协议是否有效的关键,也是本文探讨的焦点之一。我国矿产资源法实施细则第六条规定,采矿权是指在依法取得的采矿许可证规定的范围内,开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利。采矿权重要的权利是开采矿产资源并获得矿产品,无论是承包还是租赁,只要转让了开采矿产资源的权利和所得矿产品,属于采矿权转让,必须符合法律规定并办理审批登记手续。如果只将矿山的经营管理或者劳务发包出去,不转让开采矿产资源的权利和矿产品,是合法有效的。否则发包行为无效。如果将矿山(企业)租赁出去,。

矿区租赁协议根据《中华人民共和国合同法》相关规定,本着平等互利的原则,甲方将所属选矿厂交由乙方租赁经营,经双方协商,特制定如下合同,望双方共同遵守。一、租期和租金、甲方将位于交由乙方租赁、租期为自起执行。租金:甲、乙双方约定租金(含选矿设备、厂区层矿库及部分生产生活用房)每月租金为人民币肆万贰仟元整(.元)每月月后支付;押金:押金为人民币壹拾整(.元)开工前交付甲方。关于拖欠租金的问题,经甲、乙双方约定,如乙方不能按合同约定时间向甲方支付租金,每顺延甲方向乙方收取‰滞纳金,拖欠租金达日甲方有权按乙方违约进行罚拉电停止乙方的一切生产活动,拖欠租金达日本合同自动终止。二、甲方的责任、在租赁期内甲方向乙方提供选矿厂厂区及厂内选矿设备的使用权。甲方保证在合同期内,甲方负责处理好相关方面的关系,创造安定的生产环境,费用甲方负责,但考虑到,乙方的有利条件出于保证乙方生产正常的前提下,乙方应与甲方共同协调关处理好相关问题。

矿区租赁协议说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。补充资料:土地使用权出租合同土地使用权出租合同土地使用权出租合同土地使用权出租人和承租人签订的合同。土地使用权出租合同的签订和履行过程,是土地使用权出租的实现过程。土地使用权出租合同具有合同的一般特征自愿性。它是双方经过协商在一致的基础上达成的协议。.平等性。无论合同当事人是自然人还是法人,他们在法律上是平等的,同样享受权利、履行义务。.确定性。合同一经签订,双方产生了权利义务关系。.合法性。合同的形式和内容不违反法律规定,合同受到法律的承认和保护。同时,土地使用权出租合同还有其他不同于一般合同的特征它的标的物土地使用权是无形的,但又包括对地上建筑物的出租,所以土地使用权出租合同具有双重复合的标的物。.土地使用权出租合同是双方有偿合同,合同双方都要为自己得到的财产或其他经济利益而向对方偿付一定的代价合同双。

矿区租赁协议文书字号:矿民二初字第◑号文书类民事判决书审结审理程序:一审审理人员:杨洞全原始文档:无原告石家庄市井陉矿◑◑◑◑◑户村村民委员会。法定代表人高香玉又名高玉柱,该村委会主任。委托代理人辛会文,井陉县微水仁心法律服务所法律工作者。委托代理人何文瞻,井陉县微水仁心法律服务所法律工作者。被告高素庭,男,年月◑◑日出生,汉族,个体养殖户,现住矿区北寨村。原告石家庄市井陉矿◑◑◑◑◑户村村民委员会下称村委会与被告高素庭租赁合同纠纷一案,本院于立案受理。依法由审判员杨洞全适用简易程序公开开庭进行了审理。原告法定代表人高香玉及委托代理人辛会文、何文瞻,被告高素庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告村委会诉称:年月原被告签订了鸡场租赁合同,村委会履行了合同的义务,但被告一直不履行合同,不交纳租赁费。故诉人民法院,要求被告履行鸡场租赁合同,给付年租赁费元。对于该村党支部书记马志勇、村委会副主任高雨成、村委会委员。

矿区租赁协议承租方:(以下简称乙方)为了增加集体及个人收入,甲方愿将产权属于该矿山出租给乙方,双方根据国家的有关法律规定,经过充分协商特订立本合同,以便共同遵守。一、甲方愿将坐落在的石矿租给乙方作石子加工使用,租期年,自止。二、合同的签订之日付租金元,年开始乙方向甲方每年付租金元,逾期不交视为违约,村有权收回。三、租赁期间,矿产资源费、水、电费、管理费等一切费用均由乙方负担。四、租赁期间,甲乙双方均不得借故解除合同,一方无辜解除合同,须向对方缴纳租金总额百分之二十的违约金。五、租赁期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查。六、租赁期间,乙方须用砍伐树木,必须经甲方同意办理合法手续,树木归集体所有,否则造成后果由乙方自己负责。七、租赁期间,甲方在三年内如果终止合同,应包补给乙方造成的实际损失,如国家政策有变,按国家政策办,甲。

矿区租赁协议新密市矿区办事处裴沟矿社区居民委员会诉陈海坡、第三人李书英租赁合同纠纷一案一审民事判决书当事人:法官:文号:河南省新密市人民法院原告新密市矿区办事处裴沟矿社区居民委员会住所地新密市矿区办事处裴沟矿生活区号院号楼法定代表人代亮,系该居委会主任。委托代理人钱盈州,河南省新密市新华法律服务所法律工作者。被告陈海坡又名陈海波,男,出生于,汉族。委托代理人郭振端,男,出生于,汉族。第三人李书英,女,出生于,汉族。委托代理人郑福栓,男,出生于,汉族。原告新密市矿区办事处裴沟矿社区居民委员会诉被告陈海坡、第三人李书英租赁合同纠纷一案,本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告新密市矿区办事处裴沟矿社区居民委员会委托代理人钱盈州、被告陈海坡及其委托代理人郭振端、第三人李书英及其委托代理人郑福栓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称,原告与被告在协商一致的基础上,于签订了一份房屋租赁协议,协议约定:原告将位于。

矿区租赁协议矿山租赁合同书_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|矿山租赁合同书_合同协议_表格模板_应用文书。矿山租赁合同书矿山租赁合同书出租方:代表人:承租方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)矿山为了增加集体及个人收入,甲方愿将产权属于该出租给乙方,双方根据国家的有关法律规定,经过充分协商特订立本合同,以便共同遵守。一、甲方愿将坐落在租期年,自年月的石矿租给乙方作石子加工使用,日止。二、合同的签订之日付租金方每年付租金元,年开始乙方向甲元,逾期不交视为违约,村有权收回。三、租赁期间,矿产资源费、水、电费、管理费等一切费用均由乙方负担。四、租赁期间,甲乙双方均不得借故解除合同,一方无辜解除合同,须向对方缴纳租金总额百分之二十的违约金。五、租赁期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查。六、租赁期间,乙方须用砍伐树木,必须经甲方同意办理合法手续,树木归集体所有,否则造成后果由乙方自己负责。